招标编号：hbsj-202411gl-******1
1.招标条件
************发改委关于巴东至张家界高速沪蓉沪渝连接段（含巴东长江************有限公司。本项目已具备招标条件，现对本项目的环保技术咨询服务进行公开招标，并对投标人进行资格后审。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
建设地点：湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县、宜昌市秭归县
建设规模：巴东至张家界高速沪蓉沪渝连接线（含巴东长江二桥）起于巴东县城北侧与已建成的g42沪蓉高速公路设枢纽互通相接，向南跨长江，经巴东县茶店子镇、秭归县磨坪乡，止于巴东县野三关镇西侧与已建成的g50沪渝高速路设枢纽互通相接。
项目主线全长约70.1公里，全线在平阳、溪丘湾(枢纽)、东滚、信陵、磨坪、野三关北、野三关(枢纽)设置7处互通式立交。同步建设5处匝道收费站、1处服务区、1处养护工区、1处管理分中心，以及必要的交通工程和沿线设施。
技术标准：采用设计速度80公里/小时的高速公路标准建设，其中巴东长江二桥采用路基宽度33米的双向六车道标准，其余路段采用路基宽度25.5米的双向四车道标准。本项目估算总金额为181.73亿元。
其他：/。
2.2招标范围
招标范围：巴东至张家界高速沪蓉沪渝连接段（含巴东长江二桥）项目施工期、专项验收准备期的环境保护监测及技术咨询等服务，主要包含以下内容：(1)本项目施工期、专项验收准备期的环境监测，编制完成环境监测报告，确保满足环评及批复要求；(2)提供本项目环境保护技术咨询服务，对现场不满足要求的地方提出整改意见；(3)依据主管部门规定的标准和程序完成本项目环境保护专项验收，编制完成验收调查报告，并协助招标人完成备案手续。
标段划分：本次招标划分为1个标段，标段名称为：bzhb-1标段。
计划工期：2920日历天，计划开工日期2025年6月。
合同估算价:280万元
2.3其他：预计服务期为2920日历天（其中施工期2190日历天，缺陷责任期730日历天），服务预计开始时间为2025年6月，实际服务开始及终止时间以招标人正式下发的通知为准。
3.投标人资格要求
3.1本标段招标要求投标人须具备：最低资格条件见招标公告附录。
3.2本标段不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1（具体数量）个标段投标且允许中1个标。
3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。
3.5本项目属性：项目未预留份额专门面向中小企业采购。
3.6其它要求：(1)与招标人存在利害关系并可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：******）进行注册登记，并下载手机版ca（标证通）或办理ca数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。
4.2完成注册登记后，请于2025年2月27日至2025年3月5日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版ca（标证通）或办理ca数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标文件。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间为：2025年3月20日09时30分。
5.2投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版ca（标证通）或办理ca数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
6.投标相关事宜
招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。
7.评标办法
本标段招标评标办法采用综合评估法。
8.发布公告的媒介
本标段招标公告同时在湖北省电子招投标交易平台（网址：******）、湖北省公共资源交易电子服务系统(网址：******)、湖北省交通运输厅网站(网址：http//jtt.hubei.gov.cn)、湖北交投电子采购平台（网址：******）(发布公告的媒介名称)上发布。
9.联系方式
******有限公司
地址：湖北省巴东县信陵镇沿江路47号
联系人：郑先生
电话：******
******有限公司
地址：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城3号楼4层501号
邮政编码：100101
联系人：房先生、魏先生
电话：010-******-836
传真：010-******
电子邮件：******
网址：******
2025年2月26日
附录:
附录1 资格审查条件(资质最低要求)

标段	资质最低要求
bzhb-1	同时具备： 1.有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书； 2.市场监管机构颁发的资质认定证书(包括原省级及其以上质量技术监督部门颁发的资质认定证书(cma))。

注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。
2、证明材料应附：营业执照（或事业单位法人证书）、资质认定证书扫描件(各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附)。
3、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）、资质认定证书的变更记录扫描件。
4、上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
附录2 资格审查条件(业绩最低要求)

标段	业绩最低要求
bzhb-1	同时具备： (1)近8年内独立承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护监测工作。 (2)近8年内独立承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护验收调查工作。

注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在“近年完成的类似项目情况表”后附相应证明材料。
2、业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书扫描件，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人(或委托人)出具的证明材料，否则该业绩将不予认可。
3、“近8年”是指2016年1月1日至投标截止日期前一日，以委托合同签订的时间为准。
4、本项目中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。
5、在投标人提供的联合体业绩中，以联合体形式完成的同一工作任务的业绩视为不满足上述业绩要求；单个合同包含多个线性工程项目的，可分别计算业绩；单个合同同时包含环境保护监测和环境保护验收调查工作的，亦可分别计算业绩。
6、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
7、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
附录3 资格审查条件(主要人员最低要求)

标段	人员	最低数量	主要人员最低要求	备注
bzhb-1	项目负责人	1	同时具备： （1）高级工程师； （2）持有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书； （3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程环境保护监测或验收调查项目的项目负责人。
	技术负责人	1	同时具备： （1）高级工程师； （2）持有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书； （3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程环境保护监测或验收调查项目的项目负责人或技术负责人或环境保护监测工程师。

注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料 “主要人员简历表”，并在“主要人员简历表”后附相应证明材料。
2、主要人员证件材料要求：应附身份证、职称资格证书、上岗证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。
3、主要人员业绩证明材料要求：应附合同协议书或发包人(或委托人)出具的证明材料等的扫描件。业绩证明材料能完整反映出资格审查条件(主要人员要求)要求的相关指标，否则该条业绩视为不满足上述业绩最低要求。
4、近8年是指2016年1月1日至投标截止日前一日，仅以载明的委托合同签订时间为准。
5、投标人需提供投标人所属社保机构出具的上述主要人员2024年5月份以来任意连续三个月的社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。
6、本项目中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。
7、单个合同包含多个线性工程项目的，可分别计算业绩；单个合同同时包含环境保护监测和环境保护验收调查工作的，亦可分别计算业绩。
8、上述要求与投标文件格式资格审查资料 “主要人员简历表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
附录4 资格审查条件(信誉最低要求)

标段	信誉最低要求
bzhb-1	1、投标人没有被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照； 2、投标人没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 3、投标人没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内； 4、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录: (1)在国家企业信用信息公示系统(******/)中被列入严重违法失信企业名单的； (2)在“中国执行信息公开网”（******/）中被列入失信被执行人名单； (3)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的； (4)其他在“信用中国”网站(******/)中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

注：1、本表中“近三年”是从指2021年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。
2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况表”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。
附录5 重大偏差一览表

序号	评审标准	评审因素	重大偏差认定标准
1	形式评审标注	投标文件	投标人不满足以下情形均属于重大偏差： 投标文件能正常打开。
2		投标人名称	投标人不满足以下情形均属于重大偏差： 投标文件的封面投标人名称、投标函（不含投标函附录）投标人名称、营业执照（或事业单位法人证书）投标人名称、资质认定证书投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。
3		投标文件签字盖章	投标文件的签署不符合以下任一情形均属于重大偏差： （1）投标文件封面使用ca数字证书加盖了单位电子印章； （2）投标函使用ca数字证书加盖了单位电子印章； （3）投标函使用ca数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章。
4		投标文件组成部分	投标文件缺少以下任一项内容属于重大偏差： 投标函、法定代表人身份证明、投标保证金、投标报价清单、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、信誉情况承诺函、主要人员简历表、技术建议书。 注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差； ②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，上述不一致的情形不属于重大偏差。
5		联合体投标人	投标人不满足以下情形均属于重大偏差： 投标人未以联合体形式投标。
6		报价唯一	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： （1）一份投标文件只有一个报价（指投标函中的大写报价）； （2）投标函中的报价与投标文件格式中投标报价清单中的总价一致。
7	资格评审标准	营业执照（或事业单位法人证书）	投标人不满足以下情形均属于重大偏差： 提供了有效的营业执照（或事业单位法人证书）
8		基本账户开户证明	采用现金方式递交投标保证金的，不满足以下情形均属于重大偏差： ******银行打印的基本存款账户信息。 注：采用其他方式递交投标保证金的，不需要提交基本账户开户证明及基本存款账户信息。
9		资质	投标人不满足以下任一最低要求均属于重大偏差： 1、同时具备 （1）有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。 （2）市场监管机构颁发的资质认定证书(包括原省级及其以上质量技术监督部门颁发的资质认定证书(cma))。 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。 3、证明材料应附：营业执照（或事业单位法人证书）、资质认定证书扫描件(各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附)。 4、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）、资质认定证书的变更记录扫描件。
10		业绩	投标人不满足以下任一最低要求均属于重大偏差： 1、同时具备： （1）近8年内独立承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护监测工作。 （2）近8年内独立承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护验收调查工作。 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在“近年完成的类似项目情况表”后附相应证明材料。 3、业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书扫描件，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人(或委托人)出具的证明材料，否则该业绩将不予认可。 4、“近8年”是指2016年1月1日至投标截止日期前一日，以委托合同签订的时间为准。 5、本项目中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。 6、在投标人提供的联合体业绩中，以联合体形式完成的同一工作任务的业绩视为不满足上述业绩要求；单个合同包含多个线性工程项目的，可分别计算业绩；单个合同同时包含环境保护监测和环境保护验收调查工作的，亦可分别计算业绩。 7、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
11		主要人员	1、项目负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差： （1）高级工程师； （2）持有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书； （3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程环境保护监测或验收调查项目的项目负责人。 2、技术负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差： （1）高级工程师； （2）持有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书； （3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程环境保护监测或验收调查项目的项目负责人或技术负责人或环境保护监测工程师。 3、投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： （1）投标人应填报投标文件格式资格审查资料 “主要人员简历表”，并在“主要人员简历表”后附相应证明材料。 （2）主要人员证件材料要求：应附身份证、职称资格证书、上岗证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。 （3）主要人员业绩证明材料要求：应附合同协议书或发包人(或委托人)出具的证明材料等的扫描件。业绩证明材料能完整反映出资格审查条件(主要人员要求)要求的相关指标，否则该条业绩视为不满足上述业绩最低要求。 （4）近8年是指2016年1月1日至投标截止日前一日，仅以载明的委托合同签订时间为准。 （5）投标人需提供投标人所属社保机构出具的上述主要人员2024年5月份以来任意连续三个月的社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。 （6）本项目中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。 （7）单个合同包含多个线性工程项目的，可分别计算业绩；单个合同同时包含环境保护监测和环境保护验收调查工作的，亦可分别计算业绩。
12		信誉	投标人信誉不满足以下任一最低要求均属于重大偏差： 1、投标人没有被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照； 2、投标人没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 3、投标人没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内； 4、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录: (1)在国家企业信用信息公示系统(******/)中被列入严重违法失信企业名单的; (2)在“中国执行信息公开网”（******/）中被列入失信被执行人名单; (3)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（“近三年”是从指2021年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准）有行贿犯罪行为的; (4)其他在“信用中国”网站(******/)中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。 5、投标人在投标文件中按给定格式和内容提供《信誉情况承诺函》。
13		投标人身份	投标人出现以下任一情形均属于重大偏差： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； （2）与招标人存在利害关系且影响招标公正性； （3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人； （4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本标段的代建人； （6）为本标段的招标代理机构； （7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系。
14	响应性评审标准	服务期限	投标人不满足以下任一情形，均属于重大偏差： 投标函填写了服务期限，且填报的服务期限符合招标文件规定的时限。
15		投标保证金	采用现金形式递交的不满足以下任一情形属于重大偏差： （1）投标保证金从投标人基本账户转出； （2）投标保证金在投标截止时间前一次性足额汇至招标人指定的账户。 ******银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式递交的不满足以下任一情形属于重大偏差： （1）保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期信息符合招标文件规定； （2）在投标截止时间前提交投标保证金。
16		投标价格	投标人出现以下任一情形均属于重大偏差： （1）投标函未填写投标总报价，或一份投标文件有多个报价，或提交了选择性报价（均指投标函中的大写投标总报价）； （2）投标报价高于招标人公布的最高投标限价。
17	投标人不得存在的其他情形		投标人存在以下任一情形： (1)串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； ******委员会要求澄清、说明或补正的； (3)不同投标人的电子投标文件经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出制作投标文件的电脑机器码一致的。 ******委员会对其投标报价算术性错误进行价格修正的。
投标人存在上述情况的******委员会不得因细微偏差否决投标。

备注:“在所投标段(包)免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段(包)投标的，应按规定下载该标段(包)的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段(包)招标文件的依据。